本篇文章给大家谈谈精装房违约金判决书,以及全装修房屋甲醛超标,购房者要求支付逾期交房违约金是否会获法院支持对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
本文目录
开发商精装修用工程木地板算违法吗
属于欺骗行为,消费者可以依照国家规定、当事人约定退货,或者要求经营者履行更换、修理等义务。
如果当事人拒绝履行职责可以向当地执法职能部门进行投诉举报有当地执法部门进行裁决并要求当事人履行所裁决的事件如不履行执法部门可以进行进一步措施。
全装修房屋甲醛超标,购房者要求支付逾期交房违约金是否会获法院支持
法院委托上海市房屋建筑设计院有限公司对房屋甲醛状况进行司法鉴定,《司法鉴定意见书》载明:室内甲醛第一次检测为2016年8月,检测结果超标较大;第二次检测于同年冬季,因气温较低,不利于甲醛释放,检测结果未超标。
法院认为,房屋经鉴定甲醛超标,不符合规范要求,即便公司曾通知张某收房,但房屋不符合交付条件,逾期交房责任由公司承担,判决公司酌情赔偿违约金100万元。
鉴于室温对甲醛释放会有显著影响,综合张某自行委托的检测报告及司法鉴定结果来看,应当认定公司向张某交付房屋时确实存在甲醛超标问题。甲醛排放应当符合国家标准,张某以甲醛超标为由拒收房屋,于法有据。
本案中,张某与公司签订的《补充协议》中约定了房屋交付时存在质量瑕疵时,由公司负责修复整改,但不影响房屋交付。购房者以质量瑕疵或装修瑕疵为由拒收房屋的,公司无须承担延期交房责任。那么如何理解“房屋交付时存在质量瑕疵”呢?
房屋质量瑕疵是不足以严重影响正常居住使用的问题。目前市场上精装修房屋越来越多,在验房时容易出现的窗户轻微漏水、地砖轻微裂缝、墙纸局部脱落等问题,尚不足以严重影响居住使用,故一般可以认定为质量瑕疵。购房者可以在接收房屋后要求开发商予以维修,开发商拒绝维修的,购房者亦可自行修复,修复费用及修复期间造成的其他损失由开发商承担。
而甲醛超标问题虽然可以通过后期的技术手段予以整改,但是在问题尚未解决之前,甲醛的存在严重危害了居住者的身体健康,甲醛超标的房屋并不适居,因此甲醛超标不属于一般意义上的质量瑕疵,开发商不得通过合同约定的方式排除购房者拒收房屋的权利。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十三条因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。